г. ______________

"___"________ ___ г.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по Заданию Заказчика (Приложение N __ к настоящему Договору) работы по монтажу выставочного стенда с площадью пола ______ кв. м на выставке ____________, которая состоится с "___"________ ___ г. по "___"________ ___ г. в ____________ на ул. __________, д. _____ в г. _____________, а также работы по демонтажу стенда по окончании вышеуказанной выставки.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

1.3. Работы выполняются по месту прохождения выставки, указанному в п. 1.1 настоящего Договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик, в соответствии с п. 1.1, обязуется выполнить следующие работы:

Разработать эскизный проект выставочного стенда на основе Задания Заказчика;

Закупить следующее имущество: _________________, материалы: _____________________;

Осуществить монтаж выставочного стенда с использованием собственного оборудования;

Художественно оформить выставочный стенд в соответствии с согласованным заданием Заказчика и оригинал-макетом;

Сдать выставочный стенд Заказчику не позднее ______ часов "___"________ ___ г.;

Демонтировать выставочный стенд после окончания выставки в течение _______ с момента ее окончания.

Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ не позднее ______ с момента получения задания Заказчика. Закупка материалов, необходимых для выполнения настоящего Договора, а также разработка Подрядчиком эскизного проекта выставочного стенда должны быть завершены не позднее "___"________ ___ г. Монтаж и оформление выставочного стенда должны быть завершены Подрядчиком не позднее "___"________ ___ г.

Работы, перечисленные в настоящем пункте, Подрядчик обязуется выполнить в сроки, согласованные с Заказчиком и указанные в графике выполнения работ (Приложение N __), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Заказчик, в соответствии с п. 1.1, обязуется:

Не позднее _______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику задание Заказчика;

В срок ________ предоставить Подрядчику доступ в помещение выставки для проведения монтажно-демонтажных работ;

Утвердить разработанный Подрядчиком эскизный проект выставочного стенда в срок ______ с момента получения эскизного проекта;

Не позднее ______ принять выставочный стенд по акту выполненных работ (Приложение N ___), который является неотъемлемой частью настоящего Договора;

Произвести оплату работ Подрядчика в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.3. В случае отказа от настоящего Договора Заказчик обязан оплатить фактически выполненные работы.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Стоимость каждого вида работ указывается в смете (Приложение N __), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Вышеуказанная сумма настоящего Договора является твердой, включает в себя оплату выполненной работы Подрядчика, стоимость расходных материалов.

3.2. Оплата суммы, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, осуществляется Заказчиком двумя платежами в следующем порядке:

3.2.1. ____% от суммы - в течение __ банковских дней с даты заключения настоящего Договора.

3.2.2. Оставшиеся ____% от общей суммы настоящего Договора - в течение _____ банковских дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения сроков оплаты (см. п. 3.2) по вине Заказчика (исключая обстоятельства форс-мажора) Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору со стороны Подрядчика, т.е. отсутствия надлежащим образом оформленного выставочного стенда к официальному открытию выставки по вине Подрядчика (исключая обстоятельства форс-мажора), Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, которые Заказчик понес в связи с неучастием на выставке, а также потребовать от Подрядчика возвращения уплаченного Заказчиком аванса и расторжения настоящего Договора. Требование о возмещении убытков и возврате авансовой суммы должно быть выполнено Подрядчиком в течение ____ банковских дней с даты получения претензии Заказчика.

4.3. В случае нарушения установленного настоящим Договором срока демонтажа стенда после окончания выставки Заказчик вправе потребовать от Подрядчика немедленного демонтажа стенда и уплаты неустойки в размере ________ руб. за каждый день просрочки.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы и/или их последствий (далее по тексту - "форс-мажор"), при условии, что данные обстоятельства возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на выполнение сторонами своих обязательств.

5.2. Форс-мажором по настоящему Договору признаются следующие события: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, эпидемии, военные действия.

5.3. В случаях наступления форс-мажора сторона, на исполнение обязательств которой данные обстоятельства оказывают влияние, обязана направить другой стороне в срок _________ соответствующее письменное уведомление, в противном случае она не будет вправе ссылаться на форс-мажор как на обстоятельства, освобождающие ее от ответственности за нарушение настоящего Договора.

5.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств форс-мажора и их продолжительности будут служить соответствующие справки государственных органов.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. В случае возникновения споров между сторонами при исполнении настоящего Договора стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров, а в случае недостижения согласия спор будет передан на рассмотрение в суд в установленном законодательством порядке.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Договора, для согласования и принятия необходимых мер.

7.3. Вся переданная Заказчиком Подрядчику или составленная Подрядчиком по согласованию с Заказчиком коммерческая, проектная и техническая документация, необходимая для выполнения работ и услуг, является Приложением к настоящему Договору, и любые изменения в ней могут быть произведены только по взаимному согласованию сторон.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Договор изготовления стендов 2018 образец бланк скачать

Договор

изготовления стендов

г. ___________________ _________________ 20 года

ООО «Иванов» , именуемый в дальнейшем Заказчик в лице, Директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Петров» , именуемое в дальнейшем Исполнитель в лице Директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора

• 1. Исполнитель предоставляет во временное владение и пользование Заказчику разработанный и изготовленный (согласно чертежей и эскизов, разработанных Исполнителем и утверждённых Заказчиком) выставочный стенд (далее – Изделие), и осуществляет его монтаж (с последующим демонтажем), в целях использования Изделия Заказчиком в Выставке________ , которая проводится в г. Москве, с _____________ по _______________.
• 2. Монтаж/демонтаж Изделия осуществляется Исполнителем своими силами и средствами в определенные Договором сроки по адресу: ______________________
• 3. Период владения и пользования Изделием начинается с момента передачи изделия Заказчику и заканчивается возвратом Исполнителю. Прием и передача оформляются актами. Календарные сроки указаны в иных статьях Договора, также как и моменты наступления значимых обстоятельств.

1. 2 . Стоимость и порядок расчетов

2.1. Общая сумма Договора составляет ___________________. НДС не облагается в соответствии с «Уведомлением о возможности применения УСН» № ____от _______г. (объект налогообложения – доходы), выдано ___________________________.

2.2. Оплата осуществляется по следующей схеме: предоплата в размере 50% — ____________________ осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения Заказчиком счета Исполнителя, остальная сумма: 50% — ______________________ подлежит оплате после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, сопровождаемого надлежащими документами, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения счета Исполнителя. Оплата за выполненные работы производится по безналичному расчету на счет Исполнителя, указанный в Договоре. По соглашению сторон, возможны иные варианты оплаты.

• 3. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

1. 3 . Сроки выполнения и порядок сдачи — приёмки выполненных работ

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Приступить к выполнению работ _______________.

3.1.2. Разработать и согласовать в письменной форме с Заказчиком дизайн-проект выставочного стенда (Приложение № l), смету (Приложение№ 2) до _____________.

3.1.3. Согласовать с администрацией выставки все вопросы, касающиеся функционирования стенда: дизайн, конфигурацию, электрификацию, использование дополнительного оборудования, вопросы пожарной безопасности и т.д. в сроки, достаточные для успешного строительства стенда. Стенд должен полностью соответствовать требованиям организаторов выставки и пожарной охраны.

• 1.4. Произвести монтаж выставочного оборудования (из материалов Исполнителя, по рисункам и чертежам, изготовленным Исполнителем и утверждённым Заказчиком) с _______.
• 1.5. По окончании работ известить Заказчика о готовности объекта к сдаче.
• 1.6. Сдать выполненный объект Заказчику до __________________.
• 1.7. После закрытия выставки произвести демонтаж оборудования в сроки, согласованные с организаторами выставки.

3.2. Заказчик обязуется:

• 2.1. Предоставить Исполнителю всю необходимую документацию: план расположения стенда в выставочном павильоне с указанием номера места застраиваемой площади, размер выставочной площади, логотипы в векторном виде в формате программ Corel Draw и Adobe Illustrator, файлы для печати полиграфической продукции в формате tiff разрешением не менее 150 dpi в натуральную величину не позднее _______________. При необходимости правки или создания файлов, логотипов, а так же полиграфической продукции предоставляемой на печать, Заказчик оплачивает дополнительно стоимость работ согласно расценкам Исполнителя, а так же утверждает макет в письменном виде дополнительным приложением к Договору.
• 2.2. Принять стенд у Исполнителя не позднее _____ часов ________г. и предоставить список претензий по работам в срок не позднее ____ часов __________г, в случае их наличия.
• 2.3. Исполнитель не несет ответственности за задержку сроков выполнения работ, если эта задержка в случае неуплат Заказчиком каких-либо сумм Организатору выставки.
• 2.4. Утвердить окончательный вариант дизайна выставочного стенда (Приложение № 1), сметы (Приложение № 2) подписью ответственного лица и печатью до ________г. После утверждения проекта любые изменения в дизайне стенда допустимы только по согласованию Сторон.

3.3. Сдача — приёмка выполненных работ производится путём подписания сторонами Акта сдачи — приёмки выполненных работ. В случае мотивированного отказа в приёмке работ Заказчик, предоставляет Исполнителю список претензий в письменном виде. На основании предоставленного списка Исполнитель удовлетворяет претензии.

1. Ответственность сторон

4.1. За нарушение условий Договора виновная сторона возмещает причинённые этим убытки противной стороне.

4.2. В случае если нарушены сроки выполнения каких-либо работ по Договору, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от общей стоимости Договора за каждый день просрочки.

5.3. В случае если нарушены сроки оплаты выполненных работ по Договору, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от общей стоимости Договора за каждый день просрочки.

1. Порядок разрешения споров

5.1. Стороны настоящего договора пришли к соглашению, что все споры, вытекающие из договора, в том числе споры о признании договора недействительным (ничтожным), незаключенным будут решаться путем переговоров, а в случае не достижения согласия, споры передаются на рассмотрение постоянно действующего третейского суда при торгово-промышленной палате самарской области в соответствии с действующем регламентом. Решение данного третейского суда является окончательным и подлежит добровольному исполнению в течение месяца со дня вынесения решения.

1. Прочие условия

6.1. Договор действует со дня подписания его сторонами и действителен до полного исполнения обязательств по нему. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу для сторон.

Образец договора аренды стенда на время выставки размещен ниже.

ДОГОВОР № __

аренды выставочного стенда

г. _______________ "___"________ 201_ г.

Именуем__ в дальнейшем "Устроитель",

в лице ________ ______________________________________, действующего

на основании _______________________, с одной стороны и _______________________________,

(Устава, положения) (наименование предприятия, организации)

именуем__ в дальнейшем "Участник", в лице ___________________________________, действующего

(должность, фамилия, имя, отчество)

на основании ______________________, с другой стороны заключили настоящий Договор

(Устава, положения)

о нижеследующем:

1. Устроитель предоставляет Участнику на время выставки ______________ за плату стенд № _____ площадью _____ кв. м, оборудованный "под ключ". Комплект стенда стандартной конфигурации составляют: конструкции и мебель. Устроитель обеспечивает Участнику электропитание, освещение, отопление, вентиляцию, уборку стенда; публикует информацию Участника в каталоге выставки во взаимно согласованных объемах.

2. Участник обязуется оплатить в течение ____ дней с момента подписания настоящего Договора стоимость аренды стенда, исходя из стоимости 1 кв. м в размере ____________, на общую сумму ____________ рублей.

3. В случае письменного отказа Участника от участия в выставке Устроитель удерживает ___% от суммы арендной платы, определенной в настоящем Договоре, если отказ последовал до "___"_______ _____ г., и __% - после указанного срока.

4. Если Участник не соблюдает установленные настоящим Договором сроки платежа, Устроитель имеет право расторгнуть настоящий Договор по своей инициативе.

5. Ввоз оборудования осуществляется за ________ до начала работы выставки, а вывоз - в день ее завершения. Если Участник не соблюдает сроков вывоза выставочного оборудования, то издержки Устроителя за хранение оборудования относятся за счет Участника.

6. Участник самостоятельно осуществляет охрану оборудования стенда в дневное время. Устроитель организует передачу и прием стендового оборудования под охрану с ___ до ___ (ночное время), а также способствует Участнику в страховании его экспонатов и оборудования.

7. При собственном обустройстве стенда или его дооформлении Участник обязуется не применять красок, клеев и других веществ, которые могут привести к порче конструкционных материалов, использованных при монтаже экспозиции. Затраты Устроителя на восстановление конструкций и мебели, порча которых произошла по вине Участника, относятся за счет последнего.

8. Участник обязуется не предоставлять выделенную выставочную площадь третьим лицам, не являющимся сторонами в настоящем Договоре, а также не размещать рекламу этих лиц.

9. Если Участник не занимает выделенной площади до ___ часов в день открытия выставки, Устроитель имеет право использовать ее по своему усмотрению, что не освобождает Участника от оплаты полной суммы арендной платы, определенной в настоящем Договоре.

10. Условия настоящего Договора могут быть изменены или дополнены по соглашению сторон в письменном виде.

11. Споры, возникающие по условиям выполнения настоящего Договора, разрешаются в установленном законом порядке.

ДОГОВОР
на выполнение работ по оформлению и монтажу выставочного стенда

дата и место подписания

___(наименование или ФИО) ___, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___(должность, ФИО) ___, действующ__ на основании ______, с одной стороны, и ___(наименование или ФИО) ___, именуем__ в дальнейшем"Подрядчик", в лице ___(должность, ФИО) ___, действующ__ на основании ___(Устава, положения, доверенности или паспорта) ___, с другой стороны, заключилинастоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по Заданию Заказчика (Приложение N __ к настоящему Договору) работы по монтажу выставочного стенда с площадью пола ______ кв. м на выставке _________________, которая состоится с "___"________ ___ г. по "___"________ ___ г. в ____________ на ул. _________________, д. _____ в г. _________________, а также работы по демонтажу стенда по окончании вышеуказанной выставки.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

1.3. Работы выполняются по месту прохождения выставки, указанному в п. 1.1 настоящего Договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик, в соответствии с п. 1.1, обязуется выполнить следующие работы:
- разработать эскизный проект выставочного стенда на основе Задания Заказчика;
- закупить следующее имущество: _________________, материалы: _____________________;
- осуществить монтаж выставочного стенда с использованием собственного оборудования;
- художественно оформить выставочный стенд в соответствии с согласованным заданием Заказчика и оригинал-макетом;
- сдать выставочный стенд Заказчику не позднее ______ часов "___"________ ___ г.;
- демонтировать выставочный стенд после окончания выставки в течение _______ с момента ее окончания.

Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ не позднее ______ с момента получения задания Заказчика. Закупка материалов, необходимых для выполнения настоящего Договора, а также разработка Подрядчиком эскизного проекта выставочного стенда должны быть завершены не позднее "___"________ ___ г. Монтаж и оформление выставочного стенда должны быть завершены Подрядчиком не позднее "___"________ ___ г.

Работы, перечисленные в настоящем пункте, Подрядчик обязуется выполнить в сроки, согласованные с Заказчиком и указанные в графике выполнения работ (Приложение N __), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Заказчик, в соответствии с п. 1.1, обязуется:
- не позднее _______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику задание Заказчика;
- в срок ________ предоставить Подрядчику доступ в помещение выставки для проведения монтажно-демонтажных работ;
- утвердить разработанный Подрядчиком эскизный проект выставочного стенда в срок ______ с момента получения эскизного проекта;
- не позднее ______ принять выставочный стенд по акту выполненных работ (Приложение N ___), который является неотъемлемой частью настоящего Договора;
- произвести оплату работ Подрядчика в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.3. В случае отказа от настоящего Договора Заказчик обязан оплатить фактически выполненные работы.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Стоимость каждого вида работ указывается в смете (Приложение N __), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Вышеуказанная сумма настоящего Договора является твердой, включает в себя оплату выполненной работы Подрядчика, стоимость расходных материалов.

3.2. Оплата суммы, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, осуществляется Заказчиком двумя платежами в следующем порядке:

3.2.1. ____% от суммы - в течение __ банковских дней с даты заключения настоящего Договора.

3.2.2. Оставшиеся ____% от общей суммы настоящего Договора - в течение _____ банковских дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения сроков оплаты (см. п. 3.2) по вине Заказчика (исключая обстоятельства форс-мажора) Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору со стороны Подрядчика, т.е. отсутствия надлежащим образом оформленного выставочного стенда к официальному открытию выставки по вине Подрядчика (исключая обстоятельства форс-мажора), Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, которые Заказчик понес в связи с неучастием на выставке, а также потребовать от Подрядчика возвращения уплаченного Заказчиком аванса и расторжения настоящего Договора. Требование о возмещении убытков и возврате авансовой суммы должно быть выполнено Подрядчиком в течение ____ банковских дней с даты получения претензии Заказчика.

4.3. В случае нарушения установленного настоящим Договором срока демонтажа стенда после окончания выставки Заказчик вправе потребовать от Подрядчика немедленного демонтажа стенда и уплаты неустойки в размере ________ руб. за каждый день просрочки.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы и/или их последствий (далее по тексту - "форс-мажор"), при условии, что данные обстоятельства возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на выполнение сторонами своих обязательств.

5.2. Форс-мажором по настоящему Договору признаются следующие события: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, эпидемии, военные действия.

5.3. В случаях наступления форс-мажора сторона, на исполнение обязательств которой данные обстоятельства оказывают влияние, обязана направить другой стороне в срок _________ соответствующее письменное уведомление, в противном случае она не будет вправе ссылаться на форс-мажор как на обстоятельства, освобождающие ее от ответственности за нарушение настоящего Договора.

5.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств форс-мажора и их продолжительности будут служить соответствующие справки государственных органов.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. В случае возникновения споров между сторонами при исполнении настоящего Договора стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров, а в случае недостижения согласия спор будет передан на рассмотрение в суд в установленном законодательством порядке.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Договора, для согласования и принятия необходимых мер.

7.3. Вся переданная Заказчиком Подрядчику или составленная Подрядчиком по согласованию с Заказчиком коммерческая, проектная и техническая документация, необходимая для выполнения работ и услуг, является Приложением к настоящему Договору, и любые изменения в ней могут быть произведены только по взаимному согласованию сторон.

ДОГОВОР N ____
на выполнение работ по оформлению и монтажу
выставочного стенда
г. _________
"___"_______ _____ г.
____________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице _______________, действующ___ на основании _____________, с одной стороны, и ________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице _____________, действующ___ на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по монтажу выставочного стенда c площадью пола _________ кв. м, на выставке _________________, которая состоится с "___"_______ _____ г. по "___"_______ ____ г. в ____________ на ул. __________, д. _____ в г. _______________, а также работы по демонтажу стенда по окончании вышеуказанной выставки.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель в соответствии с п. 1.1 обязуется выполнить следующие работы:
- разработать эскизный проект на основе технического задания Заказчика с привязкой выставочного стенда к месту на выставке;
- закупить необходимые имущество и материалы;
- осуществить монтаж под ключ вышеуказанного стенда с использованием собственного оборудования;
- художественно оформить стенд в соответствии с согласованным техническим заданием и оригинал-макетом;
- передать Заказчику в аренду на срок проведения выставки имущество и материалы согласно смете;
- сдать стенд Заказчику с исполнением всех его замечаний не позднее _______часов "__"________ ___ г.;
- демонтировать стенд после окончания выставки со своевременным вывозом комплектующих стенда в сроки, установленные устроителями выставки;
- передать Заказчику в собственность по его требованию любые имущество и материалы, за исключением тех, которые были переданы Исполнителем в аренду согласно смете, прилагаемой к настоящему Договору.
2.2. Заказчик в соответствии с п. 1.1 обязуется:
- предоставить Исполнителю всю необходимую информацию для привязки выставочного стенда и художественного оформления;
- заказать и предоставить Исполнителю выставочную площадь ______ кв. м для поведения монтажно-демонтажных работ в сроки, установленные устроителями выставки;
- заказать и оплатить подключение электропитания, водоснабжения и телефонизации стенда у устроителей выставки;
- не позднее ____ часов до открытия выставки высказать свои замечания по внешнему виду стенда и, если таковые отсутствуют, принять стенд для монтажа экспонатов, что подтверждается соответствующим актом;
- своевременно произвести оплату работ Исполнителя в сроки, предусмотренные настоящим Договором;
- в случае внесения изменений в утвержденный проект выставочного стенда во время проведения монтажных работ оплатить по существующему прайс-листу Исполнителя двойной тариф за дополнительные услуги, если соответствующие изменения проекта влекут за собой необходимость переделки уже установленных частей стенда.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ
3.1. Стоимость работ и услуг, согласованных в п. 2.1 настоящего Договора, составляет _____________, включая НДС.
Стоимость каждого вида работ и услуг указывается в смете.
Вышеуказанная сумма настоящего Договора является твердой, включает в себя вознаграждение Исполнителя, стоимость расходных материалов, иные затраты Исполнителя по настоящему Договору, стоимость аренды предоставляемого Исполнителем имущества и проч. расходы.
Оплата производится в рублях на основании счета Исполнителя по текущему курсу ЦБ РФ на дату выставления счета.
3.2. Оплата суммы, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, осуществляется Исполнителем двумя платежами в следующем порядке:
3.2.1. ____% от суммы - в течение __ банковских дней с даты заключения настоящего Договора.
3.2.2. Оставшиеся __% от общей суммы настоящего Договора - в течение ___ банковских дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и услуг.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения сроков оплаты (см. п. 3.2) по вине Заказчика (исключая обстоятельства форс-мажора) Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку (пеню) в размере _____% от суммы настоящего Договора за каждый день просрочки.
4.2. В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору со стороны Исполнителя, т.е. отсутствия надлежащим образом оформленного выставочного стенда к официальному открытию выставки по вине Исполнителя (исключая обстоятельства форс-мажора), Исполнитель возвращает авансированную Заказчиком сумму на его счет в течение ____ банковских дней с даты выставления Заказчиком соответствующей претензии Исполнителю, а настоящий Договор расторгается. В случае задержки исполнения данного условия Исполнитель выплачивает неустойку (пеню) в размере ____% от суммы аванса за каждый день просрочки.
При этом, если по вине Исполнителя Заказчик не примет участия в выставке, то Исполнитель будет обязан уплатить Заказчику штраф в размере ___________.
4.3. За нарушение сроков демонтажа стенда после окончания выставки и своевременного вывоза комплектующих стенда и иных материалов и имущества в сроки, установленные устроителями выставки, Исполнитель несет ответственность и уплачивает Заказчику штраф в размере _________________.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы и/или их последствий (далее по тексту - "форс-мажор"), при условии, что данные обстоятельства возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на выполнение сторонами своих обязательств.
5.2. Форс-мажором по настоящему Договору признаются следующие события: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, эпидемии, военные действия и нормативные указания государственных органов, имеющие обязательную силу хотя бы для одной из сторон, которые стороны не могли ни предвидеть ни предотвратить всеми доступными им разумными мерами.
5.3. В случаях наступления форс-мажора, а также по окончании срока его действия сторона, на исполнение обязательств которой данные обстоятельства оказывают влияние, обязана направить другой стороне в трехдневный срок соответствующее письменное уведомление, в противном случае она не будет вправе ссылаться на форс-мажор как на обстоятельства, освобождающие ее от ответственности за нарушение настоящего Договора.
5.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств форс-мажора и их продолжительности будут служить соответствующие справки государственных органов.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. В случае возникновения споров между сторонами при исполнении настоящего Договора стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров, а в случае недостижения согласия спор будет передан на рассмотрение в Арбитражный суд г. _________ в установленном законодательством порядке.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.1. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Договора, для согласования и принятия необходимых мер.
7.2. Вся переданная Заказчиком Исполнителю или составленная Исполнителем по согласованию с Заказчиком коммерческая, проектная и техническая документация, необходимая для выполнения работ и услуг, является Приложением к настоящему Договору и любые изменения в ней могут быть произведены только по взаимному согласованию сторон.
7.3. Оборудование и имущество, закупленные Исполнителем во исполнение настоящего Договора, являются собственностью Заказчика, за исключением того, которое было передано Заказчику в аренду согласно смете.
7.4. Заказчик вправе размещать на арендуемых поверхностях стенда рекламу, товарные знаки и иную информацию по своему усмотрению, при условии, что после окончания выставки она удаляется им без повреждения выставочного оборудования.
Допустимые способы размещения рекламы, товарных знаков и иной информации на поверхностях стенда предварительно согласуются с Исполнителем в письменной форме.
7.5. В случае повреждения или утраты арендованного выставочного имущества в целом или любой его части в период работы выставки Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере полной стоимости поврежденного или утраченного оборудования.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель: Заказчик:
___________________________ ______________________________
___________________________ ______________________________
___________________________ ______________________________
___________________________ ______________________________
___________________________ ______________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
От Заказчика: От Исполнителя:
________________________ ________________________
(должность) (должность)
______________/_________ ______________/_________
(Ф.И.О., подпись) (Ф.И.О., подпись)
М.П. М.П.